ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 августа 2010 г. по делу N А82-18089/2009
Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе:
председательствующего Терешиной Н.М.,
судей Александровой О.В., Елисеевой Е.В.
без участия представителей сторон
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу
федерального государственного учреждения культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова"
на решение Арбитражного суда Ярославской области от 11.02.2010,
принятое судьей Савченко Е.А., и
на постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 30.04.2010,
принятое судьями Поляковой С.Г., Поляшовой Т.М., Великоредчаниным О.Б.,
по делу N А82-18089/2009
по иску общества с ограниченной ответственностью "Тауэр XXI"
к федеральному государственному учреждению культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова"
о взыскании 1 505 671 рубля 95 копеек и
по встречному иску федерального государственного учреждения культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова"
к обществу с ограниченной ответственностью "Тауэр XXI"
о признании государственного контракта незаключенным
и
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Тауэр ХХI" (далее - ООО "Тауэр ХХI) обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с иском к федеральному государственному учреждению культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова" (далее - ФГУК "Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова", Театр) о взыскании 1 505 671 рубля 95 копеек неустойки с 05.03 по 07.10.2009 по государственному контракту на капитальный ремонт и реставрацию здания театра от 24.03.2008.
ФГУК "Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова" обратилось со встречным иском о признании незаключенным государственного контракта от 24.03.2008.
Решением от 11.02.2010 суд удовлетворил первоначальный иск, взыскав с ответчика 1 505 671 рубль 95 копеек неустойки; в удовлетворении встречного иска отказал.
Второй арбитражный апелляционный суд постановлением от 30.04.2010 оставил решение от 11.02.2010 без изменения.
Судебные акты мотивированы тем, что при разрешении спора в рамках дела N А82-3382/2009-26 о взыскании обществом "Тауэр XXI" с Театра задолженности за выполненные в январе и феврале 2009 года строительные работы суды исходили из того, что государственный контракт от 24.03.2008 является заключенным. С учетом того, что работы по капитальному ремонту здания театра выполнены и их результат принят, отсутствие передачи проектно-сметной документации не может свидетельствовать о несогласовании сторонами условия о предмете контракта.
Не согласившись с принятыми судебными актами, ФГУК "Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова" обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение от 11.02.2010 и постановление суда апелляционной инстанции от 30.04.2010 и отказать ООО "Тауэр XXI" в удовлетворении исковых требований.
Заявитель жалобы полагает, что стороны в нарушение статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации не определили в государственном контракте от 24.03.2008 содержание технической документации, а также не установили, какая из сторон и в какой срок должна представить соответствующую документацию. Данные условия являются существенными для договора строительного подряда и их отсутствие свидетельствует о незаключенности договора. По мнению ответчика, ссылка судов в обоснование своей позиции на решение от 02.07.2009 по делу N А82-3382/2009-26 является несостоятельной. В рамках названного дела вопрос о заключенности государственного контракта от 24.03.2008 не рассматривался.
ООО "Тауэр XXI" в отзыве отклонило доводы кассационной жалобы и просило оставить в силе оспариваемые судебные акты, как законные и обоснованные. Общество пояснило, что согласованная сторонами техническая документация получена генподрядчиком от заказчика в момент подписания государственного контракта, а также при подписании соответствующих дополнительных соглашений к договору.
Стороны, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, не обеспечили явку представителей. Кассационная жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Законность решения Арбитражного суда Ярославской области от 11.02.2010 и постановления Второго арбитражного апелляционного суда от 30.04.2010 по делу N А82-18089/2009 проверена Федеральным арбитражным судом Волго-Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Предметом иска ООО "Тауэр XXI" явилось требование о взыскании с ФГУК "Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова" 1 505 671 рубля 95 копеек неустойки с 05.03 по 07.10.2009 по государственному контракту от 24.03.2008.
По условиям данного контракта (с учетом дополнительных соглашений от 07.04.2008 N 01еот 01.08.2008 N 02, от 01.12.2008 N 03, от 09.02.2009 N 04) ООО "Тауэр XXI" (генподрядчик) обязалось с 24.03.2008 по 15.08.2010 выполнить работы по капитальному ремонту и реставрации здания театра по адресу: г. Ярославль, пл. Волкова, 1е в соответствии с заданием заказчика и проектно-сметной документацией. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в календарном плане (приложение N 1), являющимся неотъемлемой частью контракта.
Оплата работ производится путем внесения авансовых платежей в размере 15 процентов, окончательный расчет - после выполнения работ. Оплата работ, фактически выполненных генподрядчиком, проводится на основании справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акта приемки выполненных работ по форме КС-2.
С учетом статей 432, 708 и 740 Гражданского кодекса Российской Федерации к существенным условиям договора подряда относятся условия о предмете договора и сроке выполнения работ.
В статье 743 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что подрядчик обязан осуществлять строительство в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.
Согласно акту от 17.03.2008 Театр передал, а ООО "Тауэр XXI" приняло проектную документацию: "Академический театр драмы им. Ф.Г. Волкова. Проект реставрации фасадов", "Академический театр драмы им. Ф.Г. Волкова. Проект реставрации реакреаций первого, второго и третьего этажей, фойе первого и второго этажей, кассового зала", разработанные ООО "Дизайн пространства".
Генподрядчик выполнил работы по реконструкции здания театра, результат работ принят заказчиком. В деле отсутствуют доказательства того, что в ходе исполнения государственного контракта у сторон возникли разногласия по видам и объему работ.
При таких обстоятельствах суды двух инстанций правомерно исходили из того, что государственный контракт от 24.03.2008 является заключенным.
Кроме того, Арбитражный суд Ярославской области вступившим в законную силу решением от 02.07.2009 по делу N А82-3382/2009-26 взыскал с Театра в пользу ООО "Тауэр XXI" стоимость, выполненных в январе и феврале 2008 года по государственному контракту от 24.03.2008 работ.
Как отмечено в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств", при подготовке к судебному разбирательству дела о взыскании по договору арбитражный суд определяет круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, к которым относятся обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора, в том числе о соблюдении правил его заключения, о наличии полномочий на заключение договора у лиц, его подписавших.
В силу пункта 11.3 государственного контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, генподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей в день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Данное условие контракта корреспондирует пункту 9 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Заказчик нарушил сроки оплаты выполненных работ, что им не оспаривается.
Таким образом, суды на законных основаниях взыскали с Театра в пользу ООО "Тауэр XXI" неустойку.
Обжалуемые судебные акты приняты при правильном применении норм права. Содержащиеся в них выводы не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом округа не установлено.
С учетом изложенного кассационная жалоба ФГУК "Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова" не подлежит удовлетворению.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы относятся на заявителя.
Руководствуясь статьями 287 (пунктом 1 части 1) и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа
постановил:
решение Арбитражного суда Ярославской области от 11.02.2010 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 30.04.2010 по делу N А82-18089/2009 оставить без изменения, кассационную жалобу федерального государственного учреждения культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова" - без удовлетворения.
Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.
Председательствующий
Н.М.ТЕРЕШИНА
Судьи
О.В.АЛЕКСАНДРОВА
Е.В.ЕЛИСЕЕВА
Ознакомьтесь элитное строительство домов из оцилиндрованного бревна: строительство домов из оцилиндрованного бревнаСкачать:
Скачать: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.08.2010 по делу N А82-18089/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Ярославской областиСкачать: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.08.2010 по делу N А82-18089/2009 Суд первой инстанции Арбитражный суд Ярославской области
Ознакомьтесь качественное строительство домов из оцилиндрованного бревна: строительство домов из оцилиндрованного бревна